焦作车务段电线路及电动车棚改造采购公告

**车务段电线路及电动车棚改造发包公告

（项目编号：****）

1.发包条件

****车务段电线路及电动车棚改造项目已由****批准建设，项目业主为****，发包人为****。项目已具备发包条件，现对该项目的施工进行发包。

2.项目概况与发包范围

（一）电线路改造：

狮子营办公楼及月山直通场运转车间单身宿舍配电箱、空调线路、照明线路、插座、空开、灯具等电线路改造工程。

（二）电动车棚改造：

盘谷寺、莲东、沁**、轵城、王庄、**、**、柏山站及月山场运转车间（列尾）电动车棚改造，安装总进线、车棚顶、充电插座、自动充电桩等工程。

具体以设计文件及现场实勘为准。

建设地点：**车务段狮子营、月山直通场运转车间、盘谷寺、莲东、沁**、轵城、王庄、**、**、柏山站及月山场运转车间；

发包范围：经****批准的设计文件及发包文件的所有内容。

计划工期：60日历天。

包段划分：发包范围按一个包段划分。

3.承包人资格要求

3.1 本次发包要求承包人须具备房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有独立的法人资格，法人及法定代表人、拟委派的项目经理自递交投包文件之日起1****法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，承包企业具备有效的营业执照和安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，且具备开具符合国家规定的增值税专用发票资格。

3.2 本次发包 不接受 联合体承包。

3.3 各承包人均可就上述包段中的 1 个包段承包。

3.4 承包人必须是国铁采购平台的注册供应商，在国铁采购平台上完成注册并通过审核。

4.公示、报名及获取发包文件

4.1 凡有意参加承包者，请于 2024年5月20日至 2024 年5月24日，每日上午 8 时至 11时30分，下午 14 时30分 至 18时00分 （**时间，节假日除外），携带纸质版报名资料（报名资料相关要****车务段段部1楼武保科115房间现场递交并登记。

5.承包文件的递交

5.1 承包文件的递交时间和地点：详见发包文件。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照发包文件要求密封的承包文件，发包人不予受理。

6.发布公告的媒体

本次发包公告在国铁采购平台网络上发布。

7.联系方式

发 包 人：****

地 址：河****车站街18号

邮 编：454000

联 系 人：李老师

电 话：0391-****192

电子邮件：****@qq.com

****集团

****车务段

2024年5月17日